自建房尤其受到農(nóng)村人的熱衷,為此,避免出現(xiàn)爭(zhēng)議,今天和大家一起分享農(nóng)村自建房承包合同的范本以及詳細(xì)寫(xiě)法,包括雙方權(quán)利義務(wù);質(zhì)量要求;付款方式;違約責(zé)任以及爭(zhēng)議解決方法等相關(guān)解答,確保雙方最大利益化。
● 農(nóng)村建房承攬施工合同書(shū)
甲方: 家住東陽(yáng)市千祥鎮(zhèn) 村
乙方: 家住東陽(yáng)市 鎮(zhèn) 村
甲方擬在東陽(yáng)市千祥鎮(zhèn) 村原老房基上建房一幢,并以包清工形式發(fā)包給乙方施工,現(xiàn)雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成合同條款如下:
第一條:甲方擬建房坐北朝南,磚混結(jié)構(gòu),甲方現(xiàn)已基礎(chǔ)完工,鋪設(shè)好水泥板,交由乙方施工,房屋占地面積 平方米共 層,房屋建成按實(shí)量面積計(jì)價(jià)。
第二條:凡甲方建房所需材料由其提供,根據(jù)施工進(jìn)度乙方應(yīng)提前
天通知甲方承辦;乙方承攬施工(包建房)采用定額計(jì)價(jià)形式計(jì)價(jià)報(bào)酬:凡是泥水工、木工以及臨時(shí)工等工作全部發(fā)包給乙方管理施工。
第三條:乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu),落成后,里外墻面粉刷完畢,房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。計(jì)價(jià)價(jià)格為 元/每平方米,其中磚匠工按 層計(jì)算每平方米為
元;木工按 層計(jì)算,每平方米為 元(第一層至第三層按實(shí)量面積計(jì)算,屋頂按第三層的一半計(jì)算)。
第四條:質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應(yīng)按甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工,如需改變結(jié)構(gòu)或作修改,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
第五條:完工時(shí)間為本合同簽字后起 年 月 日前落成。
第六條:付款方法按施工進(jìn)度計(jì)算,第一層至第三層付人民幣 元(大寫(xiě) 萬(wàn) 千 百元整),房屋落成完工驗(yàn)收合格后付人民幣 元(大寫(xiě) 萬(wàn) 千
百元整),余人民幣 元(大寫(xiě) 萬(wàn) 千 百元整)作為房屋質(zhì)量保證金,至 年 月 日止,如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題即付清余款。
第七條:甲方要求乙方對(duì)所有施工人員(包括磚匠工、木工)等技工人員一律持證上崗,并對(duì)所有施工人員參加人生安全保險(xiǎn),施工中應(yīng)積極采取安全措施,確實(shí)抓好安全生產(chǎn),施工中如發(fā)生安全事故,所造成的傷害均由乙方承擔(dān)。
第八條:如未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
第九條:本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字(手印):
乙方簽字(手印):
20 年 月 日
名詞解釋:
承攬合同是指承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報(bào)酬的合同。
●農(nóng)村建房合同格式樣本
甲方:________________(姓名,身份證號(hào)碼)
乙方:________________(姓名,身份證號(hào)碼)
甲方擬建房屋一座,位置在___縣__鎮(zhèn)__村__組,由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
?、奔追截?fù)責(zé)提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進(jìn)度,乙方應(yīng)提前___天通知甲方購(gòu)買(mǎi)所需材料。
?、惨曳骄哂袕氖罗r(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。
?、硵嚢铏C(jī)、震動(dòng)器等施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶,費(fèi)用由乙方自理。
⒋工期從_____年___月___日開(kāi)始建設(shè),工期為_(kāi)__天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
?、狄曳郊訌?qiáng)對(duì)其人員的安全教育,嚴(yán)格管理,遵守國(guó)家法律法規(guī),安全施工。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的安全事故由乙方自行負(fù)責(zé),與甲方無(wú)關(guān)。
?、兑曳剿鶎偃藛T的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無(wú)關(guān)。
二、質(zhì)量要求
?、币曳綉?yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,按照?qǐng)D紙施工,加強(qiáng)質(zhì)量管理。
?、仓匾┕み^(guò)程:如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗(yàn)收后方能進(jìn)行下一工序。
?、臣追桨l(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),有權(quán)要求乙方停工或整改。
?、捶课萁ǔ珊笠荒陜?nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的,乙方必須進(jìn)行免費(fèi)維修。
三、付款方式
?、惫こ炭罱Y(jié)算方式:以建房面積計(jì)算,每平方米人民幣_(tái)__元。
⒉付款時(shí)間:第一次付款在施工開(kāi)始后___天內(nèi),第二次付款在___,第三次付款在___,第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗(yàn)后____天內(nèi)給付。
四、違約責(zé)任
?、庇捎诠こ藤|(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o(wú)法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金___元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同。乙方應(yīng)承擔(dān)違約金___元。
3、在乙方無(wú)違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金___元(或每日承擔(dān)違約金____元)。
五、爭(zhēng)議解決辦法
?、卑l(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商。
?、踩鐓f(xié)商不成,雙方可將爭(zhēng)議提交人民調(diào)解委員會(huì)調(diào)解或向人民法院起訴。
六、附則
?、北竞贤皇絻煞?,甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
?、脖竞贤院炗喼掌鹕?。
⒊以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
年
月
日
標(biāo) 簽: